This website is managed by
Dome Parts GmbH
Keltenstr. 2
86517 Wehringen
Germany
Phone: +49 8234 90 59 100 Fax: +49 8234 90 59 103 E-Mail: mail@astrogfk.com
DISCLAIMER
Dome Parts GmbH does not claim responsibility for the content, images, graphics, or for that matter of all linked sites and sub sites. This also includes changes of the content of external sites, after the website has been linked.
Dome Parts GmbH emphasizes that it does not have any influence on the design and content of the linked sites. The responsibility for the linked sites and and what they offer is entirely in the hands of their owners.
All images, graphics, logos, texts and all other parts of this website are owned and copyrighted by DOME PARTS GmbH. Every use, in whatever way, without the written permission of Dome Parts GmbH, is prohibited.
The use of any the displayed information, designs, drawings and principles happens at your own risk.
All data in this website is subject to the "Bundesdatenschutzgesetz" (BDSG) and the "Informations- und Telekommunikationsgesetz" (IuTDG).
No personal data is given to a third party, without her/his special permission.
Sales Conditions
1.
Validity
Our general terms and conditions apply exclusively. Conditions that are contrary to our terms and conditions or deviate from them are only valid with our written consent.
2. Contract
The contract comes into existence by a written acceptance of the offer. An email is sufficient for this.
3. Commisioning
The approval and commisioning according to VOB will be carried out immediately after the completion of the observatory by the client or an authorized representative. Alternative dates for the
acceptance and commisioning are not included in this offer and will be separately charged and invoiced.
4. Terms of payment
If not otherwise agreed all payments are to be made in step with the progress of the project:
70% after placing the order
20% after delivery of the equipment and/or the dome
10% after acceptance
Costs incurring due to the payments are the sole responsibility of the client.
5. Ownership
Until full payment, the delivered goods remain the property of Dome Parts
GmbH
6. Bad weather, night work
Delays in the completion of the observatory which arise for reasons for which the Dome Parts GmbH or its subcontractors are not responsible, will be charged separately.
Such reasons can be particular subsequently agreed technical changes, or special requests and wishes of the of the client. In particularl bad or severe weather conditions (heavy
precipitation or wind) also apllies here. Whenever bad weather conditions during night time operations prevent critical allignement or adjustment work that is only possible under clear skies, an
additional allowance per technician of € 520,-, plus expenses will be charged to the customer.
7. Transport damage
If the packaging shows externally visible damage upon delivery, the acceptance should be refused with a corresponding note to the transport compnay and Dome Parts GmbH. In any case, we would like to ask you to record a damage report.
8. Guarantee and warranty
We guarantee for a period of 5 years, starting from the day of acceptance, the technical functionality, the weather resistance and the wind load capacity (up to 140km / h) of the dome. The statutory
warranty regulations apply accordingly.
9. Confidentiality
Plans, designds, sketches, quotations and other documents such as brochures, samples, presentations, data carriers and the like remain our intellectual property. Any use, in particular the transfer,
duplication, publication and making available, including even partial copying, requires our written consent. Incidentally, our contractual partner undertakes to keep secrecy of the knowledge gained
from the business relationship with third parties.
10. Contractual penalty
If the contracting party violates the secrecy obligation according to point 9, he has to pay a strict no-fault penalty of EUR 100,000. The assertion of further damage and other claims remains
reserved to Dome Parts GmbH.
11. Jurisdiction
The place of jurisdiction for disputes arising from the contractual relationship is Augsburg, insofar as the client is to be regarded as an entrepreneur or a legal entity under
public law.
12. Salvatorian clause
In case that individual provisions of our terms and conditions are partially or completely ineffective, then the validity of the contract and the remaining points remain unaffected.
Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltung
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Bedingungen, die unseren Geschäftsbedingungen entgegenstehen oder von ihnen abweichen gelten nur bei unserer schriftlicher Zustimmung.
2. Zustandekommen des Vertrags
Der Vertrag kommt durch eine schriftliche Annahme des Angebots zur Stande. Eine Email ist hierfür ausreichend.
3. Die Abnahme
Die Bauabnahme nach VOB erfolgt unmittelbar nach der Fertigstellung der Sternwarte durch den Auftraggeber oder eine bevollmächtigte Vertretung. Separate Anreisetermine sind in diesem Angebot nicht erhalten.
4. Zahlungsbedingungen
In soweit nicht anders übereingekommen, sind die Zahlungen dem Fortschritt des Projektes entsprechend, zu leisten.
70% nach Auftragserteilung
20% nach Lieferung der Ausrüstung und/oder der Kuppel
10% nach Abnahme
Bei Zahlungen entstehende Kosten fallen zur Lasten des Auftraggebers.
5. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung verbleibt die gelieferte Ware im Eigentum der DOME PARTS GmbH.
6. Schlechtwetter, Nachtarbeit
Verzögerungen bei der Fertigstellung der Sternwarte, die aus Gründen entstehen, welche vom Auftragnehmer nicht zu vertreten sind, werden gesondert berechnet. Als solche Gründe gelten insbesondere, nachträglich vereinbarte Sonder- und Änderungswünsche des Auftraggebers oder besonders schlechtes Wetter (starker Niederschlag oder Wind). Verhindert schlechtes Wetter in der Nacht Einstellungen, die nur bei wolkenlosem Himmel durchführbar sind, wird eine Tagespauschale pro Techniker iHv 520 € zuzüglich Nebenkosten vereinbart.
7. Transportschaden
Weist die Verpackung bei der Zustellung äußerlich erkennbare Beschädigungen auf, sollte die Annahme mit einem entsprechenden Hinweis an den Auslieferer verweigert werden. In jedem Fall möchten wir Sie bitten ein Schadensprotokoll aufnehmen zu lassen.
8. Garantie und Gewährleistung
Wir garantieren für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Abnahme, die technische Funktionalität, die Witterungsbeständigkeit und die Windfestigkeit (bis 140km/h) der Kuppel. Die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen gelten entsprechend.
9. Geheimhaltung
Pläne, Skizzen, Angebot und sonstige Unterlagen wie Prospekte, Muster, Präsentationen, Datenträger und Ähnliches bleiben unser geistiges Eigentum. Jede Verwendung, insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zurverfügungstellung einschließlich des auch nur auszugsweisen Kopierens, bedarf unserer schriftlichen Zustimmung. Unser Vertragspartner verpflichtet sich im Übrigen zur Geheimhaltung des ihm aus der Geschäftsbeziehung zugegangenen Wissens Dritten gegenüber.
10. Vertragsstrafe
Verstößt der Vertragspartner gegen die Geheimhaltungspflicht nach Punkt 9, so hat er eine verschuldensunabhängige Vertragsstrafe von EUR 100.000 zu leisten. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens und anderer Ansprüche bleibt der Dome Parts GmbH vorbehalten.
11. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Augsburg, insoweit der Auftraggeber als ein Unternehmer oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts anzusehen ist.
12. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen unserer Geschäftsbedingungen teilweise oder ganz unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit des Vertrages und der übrigen Punkte davon unberührt.
schuifdak sterrenwacht rolldach-sternwarte roll-off observatory kuppel astro-kuppel koepel dome teleskop telescoop telescope
|
|
|